铁炉港红树林湿地保护修复项目(第二标段)

绿化苗木种植工程专业分包 标段询比采购公告

（采购编号：                ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交铁炉港红树林湿地保护修复项目(第二标段)，项目业主为三亚市林业局，资金已落实。其中铁炉港红树林湿地保护修复项目(第二标段)包含的绿化种植工程专业分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行绿化种植工程专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人中国电建集团江西省水电工程局有限公司获取采购文件参与本项目绿化种植工程专业分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:三亚市海棠湾铁炉港。

2.2 工程概况及标段概况

生态安全屏障构建工程、红树林资源保护与蓝碳增汇工程、滨海生物多样性提升工程、保护管理设施工程、清淤工程。以发包人提供的施工图纸及工程量清单包含的全部工作内容为准(图纸和工程量清单不一致时，以图纸为准)。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2025 年12月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

本工程施工图纸范围内的苗木种植采购、炼苗、运输、养护、培育、抚育管护、外来物种清除与防治等工作。其中抚育管护工作内容包括但不限于：抚育管护2年 针对宜林地已栽种未成林的红树及现状红树林

进行抚育与保护。（1）现有植被和立地条件的基础上，科学抚育。丰富多样性；在对区域现有植被状况以及已栽种区域植被调查分析的基础上，结合立地条件，选择乡土植物，采用科学复育方式 ，补植较大规格近期植物，引导植物自然演替，丰富红树林的生物多样性。

（2）就近取、挖进行填方；明显退化的林窗区域、补植区域缺少的土方量可考虑在生态敏感度较低的区域就近取、挖土进行填方。地形梳理仅在红树林生境明显退化的林窗区域进行，尽可能减小对现有红树林生态环境及生物多样性的扰动，原则上填土高程控制在20cm以内。

（3）加强抚育、管护措施，清除病虫害，保证红树林修复成效；栽植应对苗木采取持续性的抚育、管护措施，采取立苗管理、人工清除漂浮垃圾、病虫害防治、维持沟系畅通、成活率检查及补植等养护措施，以保证红树林的修复成效。

（4）人工抚育2月一次，在管护期内的巡护、管护每周一次，巡护期间需及时注意周边牛羊与人的破坏，如发现有枯死苗木，应及时补植，保证成活率在80%。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质或市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/。

3.1.4 企业工程业绩要求：/。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com