铁炉港红树林湿地保护修复项目(第二标段)

建筑劳务分包询比采购公告

（采购编号：                ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交铁炉港红树林湿地保护修复项目(第二标段)项目，项目业主为三亚市林业局，资金已落实。其中铁炉港红树林湿地保护修复项目(第二标段)包含的建筑劳务分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行建筑劳务分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取建筑劳务分包采购文件参与本项目建筑劳务分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:三亚市海棠湾铁炉港。

2.2 工程概况及标段概况

生态安全屏障构建工程、红树林资源保护与蓝碳增汇工程、滨海生物多样性提升工程、保护管理设施工程、清淤工程。以发包人提供的施工图纸及工程量清单包含的全部工作内容为准(图纸和工程量清单不一致时，以图纸为准)。

标段划分：1个标段

2.3 工期要求

计划开工日期为 2025 年 12月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

分包范围内施工图设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求及业主增加的零星工程等范围内的建筑劳务分包，包括但不限于本工程施工图纸范围内的土建、园建、生态修复、水电安装等劳务工作。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务不分等级资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：  / 

3.1.3 企业主要人员要求：  / 

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内承接过光伏场区内建筑工程或类似项目建筑工程

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com