达拉特±800kV换流站工程-土建B包一标段建筑专业分包询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J4-FP0003）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交达拉特±800kV换流站工程-土建B包项目，项目业主为国家电网有限公司特高压建设分公司，资金已落实。其中达拉特±800kV换流站工程-土建B包包含的一标段建筑专业分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取达拉特±800kV换流站工程-土建B包一标段建筑专业分包采购文件参与本项目询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：新建送端换流站，新增换流容量800万千瓦，安装单台容量40.75万千伏安的换流变28台（4台备用）；安装4880兆乏容性无功补偿装置；建设500千伏交流出线11回。

标段概况：土建B包阀厅、辅控楼、高端换流变基础、防火墙及站前区建筑(土方开挖、砖砌筑工程、建筑装饰装修、管线预埋、照明灯具安装、排水管道安装、道路地坪、阀厅区域照明及埋管等)。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年3月1日至2027年10月31日，总日历天数610天，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致），且甲方有权根据项目实际情况调整工期。

2.4 质量要求

严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。全面应用输变电工程“标准工艺”应用率≥95%，工程“零缺陷”投运，实现工程达标投产、国家电网有限公司优质工程、中国电力优质工程目标，争创国优金奖；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

2.5 采购范围

包括但不限于模板及脚手架安拆（含租赁采购、安装拆卸、转运）、土石方开挖、砖砌筑工程、装饰装修、道路地坪浇筑等，具体内容详见附件一《达拉特±800kV换流站工程-土建B包一标段建筑专业分包合同清单报价表》

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑施工总承包三级或电力施工总承包三级、并同时具备模板脚手架专业承包资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人提供近五年类似工程业绩（有南网或国网 500kv及以上电压等级变电站、升压站、开关站、换流站建筑工程或火电厂建筑工程施工业绩1个及以上；并提供合同关键页扫描件）。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com