淮北烈山区古宋100MW风力发电项目风电厂区工程专业分包标段公开谈判采购公告

（采购编号：PC-0128-25J6-FP0129）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交淮北烈山区古宋100MW风力发电项目，项目业主为淮北皖能储能科技有限公司，资金已落实。其中淮北烈山区古宋100MW风力发电项目包含的风电厂区工程专业分包标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行邀请询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取淮北烈山区古宋100MW风力发电项目风电厂区工程专业分包采购文件参与本项目公开谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:安徽省淮北市烈山区。

2.2 工程概况及标段概况

淮北烈山古宋风电场项目规划总装机容量为 100MW，共安装约 18 台单机容量暂定为5.56MW 风电机组，轮毂高度 160m。风电场场址位于安徽省淮北市烈山区宋疃镇、古饶镇，风场中心北距烈山区约 15km。标段范围包含本标段区域内施工图设计图示内容、施工组织设计、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求及业主增加的零星工程等范围内风电厂区施工工程。

2.3 工期要求

总工期12个月（具体开工日期以发包人或监理人发出风机或升压站开工令为准），计划2025年12月31日开工，2026年10月15日前首批并网发电，2026年12月31日前全容量并网。全容量并网后6个月内完成竣工验收。

2.4 质量要求

符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

2.5 采购范围

本标段包括但不限于：（1）风电厂区的土建工程：场地清表、土石方工程、风电机组及箱式变压器混凝土基础模板脚手架（2）风电厂区基础锚板、锚栓安装、风电厂区接地工程（3）配合现场各类验收检查会议工作、提交资料。（4）负责承包范围内所有试验送检并承担相应费用、获取材料复试报告、施工记录、施工过程资料、竣工验收资料及配合资料归档等相关资料事宜；（5）完成水土保持和环境保护工程施工。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力施工总承包叁级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。

3.1.4 企业工程业绩要求：至少有1个类似施工业绩（提供合同扫描件或竣工报告，合同扫描件提供封面页和签署页即可）。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com