[晋中市]灵石县城区雨污分流工程源头治理及错接混接改造工程（第二批次）招标公告
（招标编号：E1407000827004138001）
招标项目所在地区:灵石县
一、招标条件
本 灵石县城区雨污分流工程源头治理及错接混接改造工程（第二批次）（招标项目编号：E1407000827004138001）,已由灵石县营商环境局以灵营商字﹝2024﹞30号批准建设,项目资金来源为 债券资金，剩余部分由县财政配套招标人为 灵石县城市管理局。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标
二、项目概况与招标范围
项目规模：灵石县城区雨污分流工程源头治理及错接混接改造工程（第二批次）。工程地点位于灵石县城区。工程主要内容包括实施源头雨污分流和错混接改造，敷设DN300-DN500管道21860m，道路拆除及恢复82025㎡。盖板渠11000m，检查井918座。
招标内容与范围：本招标项目划分为 5个标段，本次招标为其中的：
001灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程16标段（银杉小区A区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
004灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程19标段（灯特小区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
003灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程18标段（银杉小区C区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
005灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程20标段（新四中片区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
002灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程17标段（银杉小区B区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
三、投标人资格要求
001灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程16标段（银杉小区A区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入全国建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4投标人未被全国法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
004灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程19标段（灯特小区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入全国建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4投标人未被全国法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
003灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程18标段（银杉小区C区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入全国建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4投标人未被全国法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
005灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程20标段（新四中片区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入全国建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4投标人未被全国法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
002灵石县城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程17标段（银杉小区B区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入全国建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4投标人未被全国法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
本项目 不允许 联合体投标。
四、招标文件的获取
