黑龙江省宁安市响水灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目补充设计（施工）招标公告
1、招标条件
本招标项目实施方案已由宁安市水务局关于《黑龙江省宁安市响水灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目补充设计》的批复宁水审批许可〔2025〕20号批复，建设资金已落实。招标人为宁安市水利技术保障中心，招标代理机构为黑龙江省国富项目管理有限公司，招标投标行政监督单位为宁安市水务局。本项目已具备招标条件，现对该项目建设工程进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目名称：黑龙江省宁安市响水灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目补充设计（施工）
2.2 招标控制价：18939060.78元。其中：建筑工程招标控制价18161684.24元，环境保护工程招标控制价694836.85元，水土保持工程招标控制价82539.69元。
2.3招标内容：本次招标共划分一个标段，主要建设内容有本次补充设计灌排渠系共布置建筑物10座，其中新建建筑物2座，拆除重建建筑物6座、维修建筑物2座。包含新建排水站1座，新建节制闸1座，拆除重建退水闸1座、桥3座、路下涵1座、坡水涵1座；维修拦河闸坝2座。环境保护工程、水土保持工程。具体内容详见工程量清单及图纸。
2.4计划工期 ：计划工期 163 日历天。计划开工日期2025年12月18日至2026年5月30日（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）
2.5 质量标准：达到《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》SL/T631.1～631.4-2025）合格标准。
3、投标人投标要求
3.1 ①本次招标要求投标人须为在中华人民共和国境内注册的法人组织，在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，具有有效的营业执照、开户许可证（基本存款账户信息）。②具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质，建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。③投标人拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证 B 证，必须是本企业合法在职人员（提供近三个月 2025 年08月份-2025 年 10月份本企业为其缴纳养老保险的明细证明，退休人员提供退休证并附双方签订劳动合同），且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，如使用已承建其他项目的注册建造师参与本项目投标，其投标文件招标人不予受理，中标后如发现或被举报查实该注册建造师已承建其他项目的，招标人将取消其企业的中标资格 。
3.2 项目管理机构人员最低配备：项目经理 1 人、技术负责人 1 人、施工员 1 人、质量员 1人、安全员 1 人。项目管理机构人员必须是本企业合法在职人员。技术负责人须提供水利水电工程相关专业中级及以上职称证书，施工员、质量员须提供相关专业岗位证书（外省企业提供相应证书），安全员须提供安全生产考核合格证 C 证，并证企相符。在施工过程中，如不满足施工要求，招标人有权利要求中标人增加管理人员，中标人必须按照招标人要求增加本企业在职施工人员。
3.3 ①投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年（2022年至今）如有行贿犯罪行为（本次招 标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn） 公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。 ②投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"中国执行信息公开网"网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“中国执行信息公开网”查询结果为准），其投标将被否决。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。违反本规定，相关投标均将被否决。
3.6 本工程采取资格后审的方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。
4、**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com