天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目风机基础劳务分包标段询比采购公告

（采购编号：          ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目，项目业主为天津合创天润新能源有限公司，资金已落实。其中天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目包含的风机基础工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目风机基础工程采购文件参与本项目风机基础工程标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:天津市静海区陈官屯镇。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1项目概况：天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目位于天津西南部，距离天津市区约60km，场区海拔高度在 0～100m 之间，本工程拟安装14台单机容量为 6.7MW 和1台单机容量为 6.2MW 的风力发电机组，总容量 100MW。新建一座220KV升压站，同时新建1回220KV线路接入双港220KV变电站220KV侧。

2.2.2标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

开工日期暂定2026年3月1日，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致），完工时间2026年5月30日。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

本标段施工内容包括：垫层混凝土、基础混凝土浇筑及养护，钢筋制作安装，抗裂纤维施工等工作内容，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和发包人下道工序施工要求，如因承包人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，由此造成的损失由承包人负责。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有相应劳务资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内至少具有1个已完成或正在施工的风电项目工程施工业绩（需提供合同、完工证明文件），且近一年无劳务合同纠纷。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com